birmaga.ru
добавить свой файл

1

Реестровый номер запроса котировок


122-12-08

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг


Выполнение работ по утеплению торцевой стены жилого дома № 51а по ул. Рябикова в г. Елизово

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

По технической характеристике прилагаемой к данному извещению

Требования к качественным и техническим характеристикам товара, работ, услуг, потребительским свойствам товара

По технической характеристике прилагаемой к данному извещению

Место доставки поставляемых товаров, место выполненных работ, место оказания услуг

Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова дом 51а

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:

декабрь 2008 года

Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В цену контракта включены все налоги, сборы, расходы на перевозку, страхование и другие обязательные платежи, приобретение материалов.

Максимальная цена контракта

205 000 руб. в т.ч. НДС,

Срок условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг


Расчет за выполненные работы производится по факту выполнения работ безналичным путем в течение 60 банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя»

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочной заявки и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Источник финансирования заказа

местный бюджет

Запрос котировок проводится:

 

Уполномоченным органом

Управление экономического развития администрации Елизовского городского поселения

Уполномоченный орган:

 

Почтовый адрес:

684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19а каб. 6

Адрес электронной почты:

 eliz_eсon@mail.kamchatka.ru

телефон

(415-31) 7-26-83

Контактное лицо по приему заявок

Костромина Валентина Игоревна

факс

 

Заказчик:


ООО «Спектр»

Почтовый адрес:

684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Гаражная 1

Адрес электронной почты:




телефон

(415-31) 7-14-14

ФИО контактного лица по технической характеристике

Коваль Виктор Васильевич

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу в рабочие дни с "9" часов до "17" часов

684000, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19 а, каб. 6

Время и дата окончания срока подачи котировочных заявок:

"17-00" часов " 11 " декабря 2008г.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Форма котировочной заявки

Котировочная заявка может быть подана в письменной форме или в форме электронного документа, с учетом реализации положений федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи". Заявка, поданная в письменной форме, должна быть заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.


Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:


Техническая характеристика оказываемых услуг к извещению о проведении запроса котировок.
Дефектная ведомость
на выполнение работ по утеплению торцевой стены жилого дома №51а

по ул. Рябикова в г. Елизово


№ п/п

Наименование работ

Ед.изм.

Кол-во




Торец 90 м2







1

Установка каркаса из брусьев

м3

1,18

2

Изоляция стен утеплителем

м3

4,5

3

Обшивка каркаса сталью оцинкованной

100 м2

0,9




Торец 160 м2





4


Разборка тепловой изоляции

м3

0,45

5

Установка каркаса из брусьев

м3

1,0

6

Изоляция стен утеплителем

м3

0,5

7

Обшивка каркаса сталью оцинкованной

100 м2

1,6


Общая часть

При выполнении деревянного каркаса необходимо предусмотреть обработку дерева специальным составом против гниения. В качестве утеплителя наружных поверхностей должен применяться теплоизоляционный плитный утеплитель толщиной не менее 50 мм. Укладка теплоизоляционных плит осуществлять с плотным прилеганием к основанию и друг другу. Утеплитель должен применяться без вредных факторов. Обшивка стен должна быть выполнена из оцинкованной стали.

При производстве работ необходимо составлять Акты на скрытые работы.

Требования к безопасности выполняемых работ:

При выполнении работ необходимо соблюдение нормативно-технической документации, правил техники безопасности и противопожарной безопасности. По мере необходимости производить очистку прилегающей территории от строительного мусора и вывозку его на территорию свалки. Не допускается сжигание строительного мусора на территории объекта по экологическим требованиям.

Требования к качеству выполняемых работ:

Все работы должны выполняться согласно СНиП на соответствующий вид работ, применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, и документы, подтверждающие пригодность их применения в строительстве на территории РФ.


Срок предоставления гарантии качества на все составляющее результат работ (в том числе материалы, используемые Подрядчиком) должен составлять не менее 36 месяцев со дня подписания сторонами акта приемки законченных работ при согласовании эксплуатирующей организацией.

Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ:

Подрядчик в процессе выполнения работ обязан предъявлять заказчику скрытые работы и оформлять соответствующие типовые акты на скрытые работы, без оформления и подписания таких актов выполнение последующих работ не допускается.

По окончании работ оформляются акты приемки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).



Проект контракта



Контракт №____

на выполнение работ по утеплению торцевой стены жилого дома № 51а

по ул. Рябикова в г. Елизово.

г. Елизово « » ________ 2008 г.
Управляющая компания ______________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и______________, именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице__________________, действующего на основании_____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий контракт на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочной заявки от «___» _______2008г. №_____ , Распоряжения Главы Елизовского городского поселения №____ от «____»__________2008г. о нижеследующем:
1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта выполнение работ (далее – работы) по утеплению торцевой стены жилого дома № 51а по ул. Рябикова в г. Елизово. Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.


1.2. Работы по настоящему контракту выполняются в соответствии с согласованным сторонами техническим заданием (приложением № 1)

1.3. Подрядчик обязан выполнить работы, применяя сертифицированную продукцию, соответствующую ГОСТу и имеющую сертификат соответствия.
2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1.Цена контракта составляет __________________________________рублей.

Цена контракта включает стоимость выполненных работ, поставку материалов, доставку рабочих, техники к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.

2.2. Окончательный расчет Заказчик производит Подрядчику по факту выполнения работ, в течение 60 банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и предоставления справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в соответствии с настоящим контрактом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный в настоящем контракте.
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Срок начала работ устанавливается:____________________________
3.2. Срок окончания работ устанавливается:________________________
4. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ.

4.1.Порядок выполнения работ по настоящему контракту определяется Заказчиком, согласованным с Подрядчиком техническим заданием.

4.2.При завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику акт приемки выполненых работ.

4.3.Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта приемки работ и отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный акт приемки работ или мотивированный отказ от приёмки работ.

4.4.Если в процессе выполнения работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ стороны обязаны в трехдневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении контракта.


4.5.Гарантийный срок качества выполняемых работ составляет ________ года с момента подписания сторонами акта приемки работ. В течение гарантийного срока Подрядчик за свой счет устраняет недостатки, в выполненных работах, допущенные по его вине.

4.6. В случае выполнения работ с применением материальных ресурсов ненадлежащего качества «Заказчик» вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков, в месячный срок, после письменного извещения «Подрядчика» «Заказчиком»

4.7. Требования, связанные с некачественным выполнением работ, применением материальных ресурсов ненадлежащего качества могут быть предъявлены «Заказчиком», если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока.

5. Обязанности сторон.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1 Выполнить работы в соответствии с техническим заданием, в объеме и в сроки, оговоренные сторонами и передать заказчику их результаты в предусмотренный контрактом срок.

5.1.2 В период производства работ, своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи законченных работ, устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технического задания или условий контракта.

5.1.3 Незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ.

5.1.4 При наличии противоречий между техническим заданием (ведомость объемов работ) и составом работ, Подрядчик вправе приостановить их, поставив об этом в известность заказчика, в 5-дневный срок стороны обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности проведения работ.

5.1.5 Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил и инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности, действующие на объектах заказчика.

5.1.6 Согласно п.4.5. настоящего контракта Подрядчик обязан в течение гарантийного срока безвозмездно устранять недостатки в работе, замеченных позднее сроков, указанных в п. 5.2.2., и ранее даты окончания гарантийного срока. В этом случае, устранение недостатков производится Подрядчиком в течение 15 рабочих дней со дня письменного уведомления Подрядчика Заказчиком о выявлении недостатков.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1 Своевременно обеспечивать Подрядчика необходимыми для выполнения контракта документами и информацией.

5.2.2. Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 5 рабочих дней со дня их завершения. Претензии к выполненным работам, требующих немедленного устранения, могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение 15 дней со дня приемки работ. В случае разногласия между Заказчиком и Подрядчиком по качеству выполненных работ, заказчик вправе требовать назначения экспертизы. Заключение экспертизы сторонами принимается как окончательное. Оплата экспертизы проводится виновной стороной. При основательности претензии Подрядчик обязан за свой счет в недельный срок устранить недоделки.

5.2.3. По поводу отступлений Подрядчика от условий договора, ухудшивших работу, или иных недостатков в работе заказчик, независимо от заявления претензий Подрядчику, вправе предъявить иск в суд в течение установленного срока исковой давности.

5.2.4. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Подрядчика Заказчик вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

5.2.5. Вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего контракта, путем проверки качества, объемов, сроков выполняемых работ, оказываемых Подрядчиком.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение свих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За нарушение установленного по настоящему контракту срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% стоимости работ за каждый день просрочки.


6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

6.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по контракту.

6.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить.

6.6.Сторона, которая в связи с обстоятельствами непреодолимой силы выявила невозможность выполнения своих обязательств по контракту, обязана в течение 5 дней письменно известить другую сторону.

6.7. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполняемых работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

6.8. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и по требованию Заказчик обязан устранить все дефекты, допущенные по вине Подрядчик
7. Срок действия контракта.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком.

7.2. Настоящий контракт заключен на срок до _____________________. В случае, если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт.

7.3 До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего контракта соответствующие условия контракта сохраняют свою силу.

7.4.Досрочное расторжение контракта возможно по соглашению сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Порядок разрешения споров.

8.1.Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего контракта, путем переговоров и консультаций.


8.2.В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Камчатского края.

9. Другие условия.

9.1.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон. Письменный документ с изменениями и дополнениями составляется в двух экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.2.Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий контракт в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.

9.3.Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, один из которых передан Подрядчику, второй находится у Заказчика.

9.4.К настоящему контракту прилагаются техническое задание, смета расходов на выполнение работ. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

10. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты.

«Заказчик» «Подрядчик»
_______________________________ _________________________________

_______________________________ _________________________________

_______________________________ _________________________________

_______________________________ _________________________________

Приложение 1

К контракту №____

От «___»________200__г.

Техническое задание



на выполнение работ утеплению торцевой стены жилого дома №51а

по ул. Рябикова в г. Елизово.
Приложение 2

К контракту №____

От «___»________200__г.

Локально – сметный расчет


Форма котировочной заявки:

на фирменном бланке (при наличии)

дата __________________ 200__г. В Управление экономического

исх. № __________________ развития администрации


На № __________________ Елизовского городского поселения

указать номер извещения г. Елизово, ул. В.Кручины, 19А каб.6

о проведении запроса котировок
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

_____________________________________________________________________________________________________

наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Изучив извещение № ____________ о проведении запроса котировок, в соответствии с условиями контракта указанными в извещении и проекте контракта предлагаем осуществить поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг):
1. Наименование товаров (работ, услуг): (указать)
2. Краткая характеристика товаров (работ, услуг): (указать)
3. Срок предоставления гарантии качества товаров (выполненных работ, оказанных услуг): (указать)
4. Количество товаров (объем работ, услуг): (указать)
5. Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): (указать)
6. Срок и условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): (указать)
7. Цена товаров (стоимость работ, услуг) с указанием сведений о включении в цену расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: (указать)
8. Сроки и условия оплаты товаров (работ, услуг): (указать)
9. Прочие условия контракта: (указать)

Полное наименование, организационно-

правовая форма (юридического лица): (указать)

Фамилия имя отчество (физического лица): (указать)
Руководитель (юридического лица): (указать)
Адрес места нахождения (юридического лица)

или места жительства (физического лица): (указать)
Сведения о государственной регистрации

(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, ИНН для физического лица): (указать)

Банковские реквизиты:


Контактное лицо:

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:_______________________________________________________________
Все приложения к данной котировочной заявке являются неотъемлемой ее частью.

В случае признания данной котировочной заявки победившей в проведении запроса котировок, до подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с уведомлением котировочной комиссии о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами и Заказчиком.

______________________________ _________________________________

должность уполномоченного лица подпись, ф.и.о. уполномоченного лица
М.П.