birmaga.ru
добавить свой файл

1 2 3
Приложение 1


к извещению

Котировочная заявка

на получение муниципального заказа

(заполняется претендентом)
____________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение муниципального заказа)

исходя из требований к закупаемой услуге, дает согласие на участие в процедуре размещения заказа путем запроса котировок для заключения контракта на проведение работ по уходу за посаженными зелеными насаждениями (кусты, цветы) на внутридворовых территориях.

1. Местонахождение _______________________________________________________

(почтовый индекс, адрес)


  1. Телефон____________________факс________________________________________

  2. Расчетный счет:________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________кор\счет__________________________________________

ИНН______________________________________________________________________
Таблица цен на предлагаемые работы:




пп

Полное наименование муниципального контракта

Место выполнения работ

Срок выполнения работ

(начало и окончание)

Ц ена контракта

тыс.руб


1.

Уход за посаженными зелеными насаждениями (кусты, цветы) на внутридворовых территориях



В соответствии с Адресной программой


11.05.2010-

24.09.2010





  1. Место проведения:

5. Сроки проведения:

6.Срок и условия оплаты:

Мы понимаем, что котировочная заявка, поданная после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Мы обязуемся по требованию муниципального заказчика МО Озеро Долгое предоставить необходимые сведения о своей квалификации и предлагаемых услугах.

Мы подтверждаем свое согласие высполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
Руководитель предприятия ________________________/_______________________/

М.П. предприятия

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Решение муниципального заказчика относительно данной котировочной заявке на услуги для муниципальных нужд МО Озеро Долгое:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Глава Местной администрации

МО МО Озеро Долгое В.И. Железнов

«____»________________ М.П.

Приложение № 2

к извещению
«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Местной администрации

Муниципального образования

Муниципальный округ Озеро Долгое
__________________ Железнов В. И.

« _______» ___________________ г.


Техническое задание

для проведения запроса котировок на уход за посаженными зелеными насаждениями (кусты, цветы) на внутридворовых территориях по адресам:

ул. Маршала Новикова д. 4, д. 10, ул. Ильюшина д. 11 корп. 1, пр. Сизова д. 32 корп. 1,


пр. Авиаконструкторов д. 4 корп. 1, Комендантский пр. д. 8 корп. 3,

ул. Гаккелевская д. 25 корп. 1, д. 25 корп. 2, д. 27 корп. 2, д. 31. корп. 2,

пр. Королева д. 29 корп. 1, ул. Ольховая д. 2, д. 4, пр. Испытателей д. 31 корп. 1
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. Финансирование работ производится из средств местного бюджета.

2. Общий лимит финансирования – 500,000 тыс. руб.

3. Сроки выполнения работ

Начало работ – 11.05.2010г.

Окончание работ - 24.09.2010г.

Основанием для выполнения работ является «локальная смета № 1, приведенная в приложении № 2 к настоящему техническому заданию и адресная программа приведенная в приложении № 1 к техническому заданию


  1. Требования к разработке сметной документации:

Виды работ (расценки) указаны согласно пункту 2 письма Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 04 сентября 2008 г. № 08/14866 в новой редакции территориальной сментно-нормативной базы – ТСНБ «ГосЭталон 1.1» на строительные (ТЭР-2001 СПб), ремонтно-строительные (ТЭРр-2001 СПб)

Сметная документация составлена по видам работ на основе сметно-нормативной базы ТЕР-2001; ТЕРр-2001; ТЕРм-2001, с применением индексов к элементам прямых затрат, утвержденных распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (приложение № 3).

Сметная прибыль определена в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» (МДС 81-25,2001), по видам ремонтно-строительных работ, с учетом изменений введенных письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунального хозяйства № АП-5536/06 от 18.11.2004 г.

Накладные расходы определены в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004г) по видам ремонтно-строительных работ.


Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%

Авансирование не предусмотрено.

Общая стоимость выполненных работ является фиксированной на весь срок действия Контракта.

Цена контракта формируется участником на основании прилагаемой заказчиком локальной сметы (приложение № 2 к настоящему техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхования, уплату налогов и других обязательных платежей.

На основании представленного участником ценового предложения будет произведен расчёт коэффициента снижения, как отношение цены, указанной в котировочной заявке, к начальной (максимальной) цене контракта, указанной заказчиком в запросе котировок. Расчёты будут производиться на основании локальной сметы Заказчика, являющейся неотъемлемым приложением к техническому заданию, с учётом рассчитанного коэффициента снижения.

Приложение 3

К извещению

Адресная программа

по уходу за посаженными зелеными насаждениями (кусты, цветы) на внутридворовой территории МО Озеро Долгое на 2010 год




п\п

Адрес

Вид работ

1.

Ул.Гаккелевская д.25/1,д.25/2,д.27/2

Обрезка кустов, прополка, рыхление, подкормка, полив.

Кустов-300шт

Изгородь 2х рядная-120м

2.

Ул.Новикова д.4(вдоль аллеи)

Обрезка ,полив кустов, прополка, подкормка, рыхление.

Кустов-400шт

3.

Пр.Авиаконструкторов д.4(газон у д/сада)


Обрезка кустов, прополка, подкормка, полив, рыхление.

Кустов-40шт

4.

Ул.Ильюшина д.11/1(газон между домами)

Обрезка кустов, прополка, подкормка, полив, рыхление.

Изгородь 2х рядная-32м

5.

Ул.Гаккелевская д.31/2, Комендантский пр. д.8/3

Обрезка кустов, прополка, подкормка, полив, рыхление.

Кустов-573шт

Изгородь 2х рядная-204м

6.

Ул.Ольховая д.2,д.4,пр.Королева д.29\1,ул.М.Новикова д.10

Обрезка кустов, прополка, подкормка, полив, рыхление.

Кустов-405шт

Изгородь 2х рядная-456м

7.

Пр.Испытателей д.31\1

Посадка цветов - 700шт,прополка,подкормка.полив.

8.

Пр.Сизова д.32 корп.1

Обрезка кустов, прополка, подкормка, полив, рыхление.

Кустов-300

Изгородь 2х рядная-111м




ИТОГО:

Кустов -2018шт

Изгородь 2х рядная -923м

Цветы -700шт



Приложение 4

К извещению
Проект контракта

Муниципальный контракт №_______________

г. Санкт- Петербург «____» __________ 2010г.

Местная Администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, в лице Главы Железнова В.И.., действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и подрядная организация ____________ в лице ____________., действующего на основании ________, именуемая в дальнейшем Подрядчик, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:


1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по уходу за посаженными зелеными насаждениями (кусты, цветы) на внутридворовых территориях по адресам: ул. Маршала Новикова д. 4, д. 10, ул. Ильюшина д. 11 корп. 1, пр. Авиаконструкторов д. 4 корп. 1, Комендантский пр. д. 8 корп. 3, ул. Гаккелевская д. 25 корп. 1, д. 25 корп. 2, д. 27 корп. 2, д. 31. корп. 2, пр. Королева д. 29 корп. 1, ул. Ольховая д. 2, д. 4, пр. Испытателей д. 31 корп. 1, пр. Сизова д. 32 корп. 1
1.2. Срок выполнения работ:

Начало работ: 11.05.2010г.

Окончание работ: 24.09.2010г.

1.3. Стоимость работ по настоящему контракту составляет _____________ руб. (________ руб. _____коп.) в том числе НДС – 18% - _________ руб. (_____ руб. ____ коп.)

1.4. Стоимость работ, выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате заказчиком, определяется на основании сметной документации заказчика (Приложение локальная смета № 1) с учетом коэффициента снижения ___________.

1.5. Настоящий контракт заключен по результатам оценки котировочных заявок (Протокол комиссии № ____ от ___________г.).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Осуществить за сезон трёхкратный уход (прополка, подкормка, поливка, рыхление, обрезка) за посаженными зелеными насаждениями (кусты, цветы) на внутридворовых территориях по адресам, указанным п. 1.1 .

2.1.2. После выполнения работ предоставлять Заказчику Акт выполненных работ с указанием объемов и стоимости выполненных работ.

2.1.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно известить об этом Заказчика (в том числе об утрате растений в результате вандализма).

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. В течении 3-дней после сообщения об исполнении работ принять работы и подписать представленный Подрядчиком Акт выполненных работ с указанием объемов посадки и кратности ухода либо направить Подрядчику мотивированный отказ.


Работы принимаются посредством визуального контроля Заказчиком по количеству и качеству по адресам в соответствии с п,1.1.

2.2.2. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями контракта.

2.3 Права заказчика:

2.3.1 Заказчик имеет право контролировать ход исполнения работ на протяжении всего времени действия контракта.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты производятся поэтапно, после приемки Заказчиком фактически выполненных работ, на основании справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемого к ней акта (форма КС-2), счета и счета-фактуры.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Все риски, связанные с исполнением работ, несет Подрядчик.

4.2. За невыполнение работ по вине Подрядчика в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, Заказчик удерживает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной ЦБ и действующей на момент уплаты неустойки, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

4.3.Оплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Изменения и дополнения в контракт вносятся по взаимному соглашению сторон в течение 30 дней после поступления от любой из сторон в адрес другой письменного предложения об этом.

5.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, должны решаться по взаимному соглашению сторон или передаваться для разрешения в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5.3. Подрядчик вправе привлечь к исполнению других лиц (Субподрядчиков), отвечая перед Заказчиком за результаты их работ, расчеты за выполненные Субподрядчиком работы, осуществляются между Подрядчиком и Субподрядчиком. Субподрядчик несет полную ответственность за соблюдение норм техники безопасности и промышленной санитарии по настоящему контракту.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА


6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любого из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие обязательства или их последствия.

6.2. Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более трех месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту без взаимных претензий друг к другу.

6.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, по настоящему контракту должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

7 . СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу после его подписания обеими сторонами.

7.2. В случае расторжения контракта, стоимость работ выполненных в момент расторжения контракта, подлежит обязательной оплате, если их качество удовлетворяет требованиям Заказчика и им приняты.

7.3.. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего контракта, стороны руководствуются Гражданским Законодательством Российской Федерации.

7.4. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

8.1. Локальная смета №1

8.2. Приложение № 1 - Адресная программа по уходу за зелеными насаждениями

9. АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

Местная Администрация Муниципального образования Муниципальный округ


Озеро Долгое

С-Пб ,197349, пр. Испытателей д. 31 корп. 1

ИНН 7814094586 КПП 781401001

р/ счет 40204810100000000186 ,

лицевого счета 03723002430 ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу

БИК 044030001 ОКПО 48953028 ОКОНХ 97600 ОКОГУ 32100

ОКАТО 40270565000





следующая страница >>