birmaga.ru
добавить свой файл

1

Страница |


Приложение № 2 к Извещению

№ _________от _______________

(ПРОЕКТ) МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____


на выполнение работ по подключению системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре к региональной автоматизированной системе централизированного оповещения

г.Санкт-Петербурга


Санкт-Петербург


«____» ____________ 2010 г.


Каждая из «Сторон» заключенного Контракта основывается на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ею перед заключением лицом, подписавшим Контракт:

Другая «Сторона» является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ликвидации и не проводятся процедуры о признании несостоятельной (банкротом).

Лицо, подписывающее Контракт, имеет все необходимые полномочия для заключения Контракта от ее имени.

Получены все необходимые разрешения и согласования органов и должностных лиц другой «Стороны» и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Контракта.

Не существует никаких других зависящих от другой «Стороны» правовых препятствий для заключения и исполнения Контракта.

Все сведения, предусмотренные в преамбуле настоящего Контракта, имеют существенное значение, в связи с чем, если окажется, что они не соответствуют действительности, основывающаяся на них «Сторона» вправе потребовать признание Контракта недействительным по причине заключения его под влиянием заблуждения или обмана.

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга г.Колпино, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. главы местной администрации А.Н. Аксенова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, и Школа № 402, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Тверская, д.18, в дальнейшем именуемая «Учреждение», в лице _________________________________, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


    1. «Заказчик» поручает и оплачивает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации и подключению системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре к проводному радиовещанию и региональной автоматизированной системе централизованного оповещения г. Санкт-Петербурга (далее – работы) по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Тверская, д.18 (школа № 402), в объеме согласно техническому заданию (приложение № 1 к Контракту).

    2. Работы выполняются и сдаются на основании проекта, технического задания (приложение № 1 к настоящему Контракту), технических условий ФГУП Радиотрансляционных сетей г.Санкт-Петербурга.

    3. Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок комиссии по размещению муниципального заказа МА МО г.Колпино № ____ от «___» __________ 2010 года.


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  1. Стоимость поручаемых «Подрядчику» по настоящему Контракту работ определяется в соответствии с расчетом стоимости (приложение № 2 Контракту), который является неотъемлемой частью Контракта, в сумме ____________________________________________________________________________________, в том числе НДС ___________________________________________________________________________.

  2. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения. Если в процессе выполнения работ фактические затраты «Подрядчика» окажутся выше затрат согласованных «Сторонами» в настоящем Контракте, «Подрядчик» не имеет права требовать от «Заказчика» каких-либо доплат или пересмотра цены Контракта.
  3. Расчеты за выполненные работы производятся на основании подписанных актов выполненных работ и счетов-фактур, предъявляемых «Подрядчиком».


  4. При наличии финансовых возможностей «Заказчик» производит предварительную оплату в размере 30% от цены Контракта.

  5. Окончательный расчет за выполненные работы производится по мере поступления финансовых средств, но не позднее 31 декабря 2010 года.


3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    1. Начало выполнения работ – 16 августа 2010 года.

    2. Окончание выполнения работ – 25 августа 2010 года.




  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    1. «Подрядчик» обязан назначить в течение 3-х дней с момента подписания настоящего Контракта, ответственное лицо за ходом работ по настоящему Контракту, официально известив об этом «Заказчика» в письменном виде с указанием должности, Ф.И.О., квалификационных данных и полномочий ответственного лица. Такой представитель должен иметь необходимую квалификацию для выполнения работ по предмету Контракта и обеспечения качества выполняемых работ.

    2. «Подрядчик» обязан:

  1. Выполнить весь комплекс работ в соответствии с условиями настоящего Контракта в объеме, предусмотренном расчетом стоимости (приложение № 2 к Контракту), в соответствии с требованиями технического задания (приложение № 1 к Контракту) и в сроки установленные настоящим Контрактом.

  2. Иметь действующую лицензию на строительно-монтажные работы Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
  3. При производстве работ соблюдать требования действующего законодательства об охране окружающей среды и безопасности производимых работ, правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности.


  4. При производстве работ руководствоваться требованиями СНиП и других нормативных документов, указанных в техническом задании (приложение № 1 к Контракту). «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за допущенные отступления от требований СНиП, технического задания (приложение № 1 к Контракту) и других нормативных документов и актов.

  5. Произвести монтаж и подключение систем к Территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения г.Санкт-Петербурга, в соответствии с разработанным проектом. По окончании монтажа системы, исполнитель обязан провести комплексное тестирование (испытание) системы.

  6. Сдать объектовые системы оповещения Главному Управлению МЧС России по Санкт-Петербургу и ФГУП Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга.

  7. По окончании работ представить инструкции операторов по работе с каждой системой.

  8. Осуществлять гарантийное, послегарантийное (по отдельному договору) обслуживание объектовой системы оповещения (ОСО).

  9. Обеспечить проведение работ с соблюдением правил охраны труда и принятием мер по безопасности.

  10. Информировать «Заказчика» по его конкретному запросу о состоянии дел по исполнению настоящего Контракта, а также своевременно письменно информировать «Заказчика» о любых существенных изменениях в работе, а также обо всех ситуациях, способных повлечь за собой невозможность исполнения обязательств, взятых на себя «Подрядчиком».

  11. Принимать, рассматривать и давать письменные ответы по результатам рассмотрения претензий и по устранению указанных нарушений в течение 3-х дней с момента получения претензий от «Заказчика».

  12. Немедленно письменно предупредить «Заказчика» при обнаружении не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
  13. В случае привлечения субподрядных организаций, согласовывать данный вопрос с «Заказчиком». «Подрядчик» несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению обязательств по настоящему Контракту.


  14. В минимально возможный срок, за счет собственных средств, устранять дефекты и иные выявленные недостатки по получении от «Заказчика» мотивированной письменной претензии относительно качества работ выполненных «Подрядчиком», или несоответствия ее условиям настоящего Контракта.

  15. После приемки выполненных работ, в течение 3-х рабочих дней вывезти за пределы «Учреждения», принадлежащие ему механизмы, материалы и иное имущество, а также, образовавшийся в процессе производства работ строительный мусор.

  16. По окончании работ, в течение 3-х дней письменно уведомить «Заказчика» об окончании работ и представить в адрес «Заказчика» акты выполненных работ.

  1. «Подрядчик» гарантирует качество выполненных работ в течение 12 месяцев. Гарантирует устранение недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийной эксплуатации объекта за свой счет, в сроки, указанные «Заказчиком». Гарантийный срок наступает с момента подписания акта приемки выполненных работ.

  2. Работы, выполненные «Подрядчиком» с отклонением от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате «Заказчиком» до устранения обнаруженных недостатков.

  3. «Заказчик» обязан произвести оплату в порядке и в сроки, указанные в разделе II настоящего Контракта.

  4. «Заказчик» обязан назначить лицо, обеспечивающее контроль за выполнением работ «Подрядчиком» по Контракту.

  5. «Заказчик» имеет право:

4.7.1. В любое время проверить ход и качество выполняемых работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

4.7.2. В случае обнаружения недостатков приостановить работы до устранения их «Подрядчиком». Работы выполненные «Подрядчиком» с отклонениями от требований нормативно-правовых документов, технической документации и иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате «Заказчиком» до устранения обнаруженных недостатков.


  1. В случае изменения «Подрядчиком» объема, состава работ и прочих изменений, данные работы «Подрядчику» не оплачиваются.

  2. «Учреждение» обязано обеспечить допуск «Подрядчика» к объекту для выполнения работ по Контракту.




  1. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ

    1. При приемке выполненных работ «Заказчик» проверяет соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем Контракте.

    2. Приемка и сдача выполненных работ производится представителями «Подрядчика», «Заказчика» и «Учреждения» в течение 3-х рабочих дней после предъявления «Подрядчиком» акта выполненных работ. Акт приемки составляется «Подрядчиком» по форме № КС-14, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 г. № 71а.

    3. Акт приемки должен быть согласован с «Учреждением», в котором выполняются работы по монтажу и подключению объектовых систем оповещения.

    4. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ из-за несоответствия результатов работы условиям, оговоренным в Контракте, в течение 2-х рабочих дней составляется двухсторонний акт, а в случае неявки или неподписания «Подрядчиком» – односторонним актом с последующим направлением «Подрядчику», с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исправления производятся без дополнительной платы.




6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

    1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    2. При нарушении «Подрядчиком» договорных обязательств он уплачивает «Заказчику»: за несоблюдение сроков по настоящему Контракту по вине «Подрядчика» – пени, в размере 0,5% от цены Контракта, за каждый день просрочки. При задержке выполнения работ свыше 10 дней размер пени устанавливается 5% за каждый день просрочки.


    3. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится «Подрядчиком» не позднее десяти дней с даты поступления претензии «Заказчика». «Подрядчик» письменно уведомляет «Заказчика» об уплате штрафных санкций не позднее следующего за датой платежа рабочего дня.

    4. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает «Подрядчика» от исполнения этих обязательств в натуре.

    5. «Подрядчик» освобождается от уплаты пени (неустойки, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».

    6. В случае если качество выполненных по настоящему Контракту работ не соответствует требованиям технической документации, работы выполнены «Подрядчиком» с отступлениями, ухудшившими результат работы, «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика» безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный «Заказчиком». В случае невыполнения «Подрядчиком» обязательств по безвозмездному устранению недостатков в срок, установленный «Заказчиком», «Заказчик» вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц и взыскать с «Подрядчика» убытки.

    7. Выявленные нарушения при невыполнении или ненадлежащем выполнении «Подрядчиком» обязательств по Контракту оформляются актом выявленных нарушений, подписанных «Заказчиком» и «Подрядчиком», а в случае отказа «Подрядчика» от подписи – в одностороннем порядке.

    8. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, не правильной его эксплуатации, не надлежащего ремонта объекта, произведенного собственником или привлеченными им третьими лицами.
    9. Течение гарантийного срока прерывается на время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает «Подрядчик».


    10. Споры и разногласия между собой по вопросам, предусмотренным Контрактом или в связи с ним, «Стороны» обязуются разрешать путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, «Стороны» руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    12. В случае не исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплату пени. Размер пени за каждый день просрочки исполнения обязательств составляет одна трехсотая ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент уплаты пени. «Заказчик» освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения данного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Подрядчика».


7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

    1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения «Сторонами» обязательств по настоящему Контракту.

    2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает «Стороны» от ответственности за его надлежащее исполнение.

    3. Контракт может быть расторгнут по соглашению «Сторон» или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

    4. «Сторона», инициирующая расторжение настоящего Контракта, должна направить письменное уведомление с намерением о его расторжении другой «Стороне».




  1. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
    1. «Стороны» освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.


    2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания «Сторон», действия которых «Стороны» не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей «Стороны». К подобным обстоятельствам «Сторон» относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком.

    3. «Сторона» по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую «Сторону» о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, «Сторона», затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

    4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают «Стороны» от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

    5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других «Сторон», продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
    6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, «Стороны» должны договориться о судьбе настоящего Контракта. Если соглашение «Сторонами» не достигнуто, любая из «Сторон» вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт путем направления заказным письмом другой «Стороне» соответствующего извещения.





  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

    2. Изменения и дополнения в Контракт вносятся по взаимному соглашению «Сторон» в течение 5-ти дней после поступления от любой «Стороны» в адрес другой, письменного предложения об этом. При изменении условий Контракта заключается дополнительное соглашение.

    3. К настоящему Контракту имеются Приложения, являющиеся неотъемлемой его частью:

  • Приложение № 1 «Техническое задание»;

  • Приложение № 2 «Расчет стоимости».


10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»:

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Колпино.

ИНН 7817032115 КПП 781701001

р/с 40204810300000000151

УФК по Санкт-Петербургу (МА МО г. Колпино, лицевой счет 02723002360) БИК 044030001;

в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.

ОКПО 48952773, ОКНХО 97610

196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красная, д.1

«Подрядчик»:


«Учреждение»:



ПОДПИСИ СТОРОН










«Заказчик»:

И.о. главы

местной администрации

______________/А.Н. Аксенов/

М.П.


«Подрядчик»:

___________/___________________/

М.П.

«Учреждение»:

____________/______________/

М.П.


Приложение № 1 к Контракту

№________ от ________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по подключению системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре к региональной автоматизированной системе централизированного оповещения

г.Санкт-Петербурга


  1. Общая часть

1.1. Предметом настоящего запроса котировок является выполнение работ по строительно-монтажным и пуско-наладочным работам по модернизации и подключению системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре к проводному радиовещанию и региональной автоматизированной системе централизованного оповещения г. Санкт-Петербурга, по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Тверская, д.18 (школа № 402).

1.2. Работы по предмету запроса котировок производятся в соответствии с Целевой муниципальной программой мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации оповещения, обучению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на 2010 год.

1.3. Работы по модернизации и подключению системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре к проводному радиовещанию и региональной автоматизированной системе централизованного оповещения г.Санкт-Петербурга производятся в соответствии с проектом, разработанным ООО «Северо- западный проектно-инженеринговый центр систем безопасности» в 2010 году.

1.4. Начальная (максимальная) цена Контракта - 365 100 (Триста шестьдесят пять тысяч сто) рублей 00 копеек.

1.5. Источник финансирования муниципального заказа: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Колпино на 2010 год.


1.6. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Тверская, д.18, (школа № 402).

1.7. Количество объектовых систем оповещения – 1 шт.

1.8. Сроки выполнения работ: с 16.08.2010 г. до 25.08.2010 г.

1.9. Форма, сроки и порядок оплаты работ:


  • Оплата за выполненные работы производится по безналичному расчету.

  • Расчеты за выполненные работы производятся на основании подписанных актов выполненных работ и счетов-фактур, предъявляемых «Подрядчиком».

  • При наличии финансовых возможностей «Заказчик» производит предварительную оплату в размере 30% от цены Контракта.

  • Окончательный расчет за выполненные работы производится по мере поступления финансовых средств, но не позднее 31 декабря 2010 года.

1.10. Порядок формирования цены Контракта:

  • Цена Контракта, предложенная участником запроса котировок, должна быть обоснованной.

  • Расчет стоимости должен содержать без исключения все наименования видов работ.

  • Виды работ, подлежащие выполнению и не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что будет считаться несоответствующим требованиям технического задания.

  • Ценовое предложение должно учитывать: условия оплаты; сроки выполнения работ; требования и условия, сформулированные в настоящем техническом задании; наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по муниципальному контракту.


II. Технические требования к выполняемым работам

2.1. Требования к организации работ:
  • Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга №182-р от 22.02.2000 года «О создании Санкт-Петербургской территориальной подсистемы оповещения единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».


  • Нормы пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03).

  • Постановление Правительства РФ от 1 марта 1993 года N 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».

  • Методические рекомендации МЧС России по составлению раздела «ИТМ ГОЧС» от 12.09.2001 года № 33-3053.

  • СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

  • СП 11-107-98 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

  • ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».

2.2. Требования к «Подрядчику»:

  • Должен иметь действующую лицензию на строительно-монтажные работы Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

2.3. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:

При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований:

  • Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

  • Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96).
    2.4. Требования нормативно-техническим документам:

При проведении работ «Подрядчик» должен обеспечить выполнение требований следующих нормативно- технических документов:

  • Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);
  • Типовая инструкция по техническому обслуживанию зданий и сооружений (СО 34.0-21.601-98);


  • СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
    2.5. Требования к персоналу:

  • Руководители работ должны иметь право выдачи нарядов - допусков и распоряжений и должны быть аттестованы как лица, ответственные за безопасное производство работ;

  • Персонал должен быть обеспечен необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом.


III. Требования к выполнению работ

3.1. Требования к сметной документации: (Требования по составлению сметного расчета): Определение прямых затрат в сметной стоимости осуществляются на основе Территориальных единичных расценок Санкт – Петербурга, утвержденных приказом Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Администрации Санкт-Петербурга «Об утверждении Территориальных единичных расценок Санкт-Петербурга на строительные (ТЕР-2001 СПб), ремонтно-строительные (ТЕРр-2001 СПб) и монтажные (ТЕРм-2001 СПб) работы» от 07.09.2001 г. № 223. Расчет сметной стоимости работ осуществляется на основе Региональных индексов, утверждаемых Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве или на основе индексов, утвержденных соответствующими Приказами Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Администрации Санкт-Петербурга. Накладные расходы рассчитываются в соответствии с МДС 81-33.2004 и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.10.2005 г. № ЮТ-260/06, но не могут быть менее 26% при применении общего режима налогообложения, для организаций применяющих упрощенную систему налогообложения не менее 14%. Сметная прибыль не может быть больше, чем сметная прибыль, рассчитанная в соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 г. № АП-5536/06.

3.2. Требования к объемам работ:

  • Строительно-монтажные работы для одного здания:
    • модернизация существующей СОУЭ


    • строительно - монтажные по подключению СОУЭ к РАСЦО

  • Пуско-наладочные работы системы оповещения для одного здания:

    • «Подрядчик» должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным с «Заказчиком» графиком работ.

3.3. Требования к применяемым материалам:

  • Данные о качестве и свойствах материалов должны быть подтверждены сертификатами заводов-изготовителей.



  • Материалы, применяемые при производстве работ согласно спецификации (с проектом, спецификацией можно ознакомиться по адресу: г.Колпино, ул.Красная, д.1, каб. № 35).

3.4. Требования к сдаче работ:

    • Строительно-монтажные работы должны быть сданы Управлению Государственного пожарного надзора Санкт-Петербурга, ФГУП «РС СП» и ГУ ГО и ЧС по Санкт-Петербургу.

    • Приемка и сдача выполненных работ производится «Заказчиком» в порядке, предусмотренным муниципальным контрактом.

    • «Подрядчик» составляет расчет стоимости с учетом требований технического задания и с включением всех видов работ предусмотренных техническим заданием, и предоставляет его «Заказчику» на утверждение на момент заключения Контракта.


IV. Особые условия

4.1. Выполнение требований:

  • Положения о системах оповещения гражданской обороны, от 07.12.1998 года № 701/212/803.

  • Концепции развития системы связи МЧС РФ, приказ МЧС от 09.12.2000 года № 609.

  • ГОСТ 11515-91 «Каналы и тракты звукового вещания».

  • Правил устройства электроустановок.

  • Инструкции по проектированию зданий и помещений для ЭВМ, СН512-78.

  • Гигиенических требований к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организации работы, СанПиН 2.2.2 542-96.

  • СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

4.2. Материалы и оборудование для обеспечения выполнения работ по договору предоставляются «Подрядчиком».

4.3. Выполнение работ должно соответствовать проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам.
V. Назначение системы оповещения

5.1. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту - СОУЭ) 3-го типа должна быть подключена к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (далее по тексту - РАСЦО) населения г.Санкт-Петербурга в автоматическом режиме.

5.2. Оповещение должно производится путем передачи сигнала «Внимание всем» и последующим речевым сообщением.
VI. Требования к системе оповещения

6.1. Объектовая система оповещения (далее по тексту - ОСО) должна быть построена на базе существующего СОУЭ 3-го типа «Блюз», Россия.

6.2. ОСО должна обеспечивать:


  • Прием сигналов управления, передаваемых по РАСЦО;

  • Автоматизированное исполнении команд РАСЦО;

  • Ретрансляцию сигнала «Внимание всем» и последующего речевого сообщения, передаваемых по РАСЦО;

  • Местное задействование оборудования с пульта управления.

6.3. ОСО должна представлять собой организационно-техническое объединение дежурно-диспетчерской службы объекта, специальных технических средств оповещения, сетей вещания и линий связи.

6.4. ОСО должна быть подключена к РАСЦО с помощью специального блока сопряжения.

6.5. Управление ОСО должно осуществляться с пульта, расположенного на месте постоянного пребывания персонала (помещение приемной). Рабочее место дежурного оборудуется техническими средствами, обеспечивающими управление системой оповещения объекта.

6.6. Аппаратуру установить в помещении приемной на первом этаже.

6.7. Возможность задействования ОСО должна быть обеспечена в любое время суток.

6.8. Технические средства ОСО должны находиться в режиме постоянной готовности к передаче сигналов и информации оповещения, обеспечивать автоматизированное включение оконечных средств оповещения от дежурного диспетчера и центральной станции оповещении г.Санкт-Петербурга.


6.9. Питание оборудования – от сети гарантированного питания 220В, 50Гц.

6.10. Надежность работы обеспечивается:


  • Стабилизированным электропитанием;

  • Организацией надежного заземления;

  • Защитой от механических, климатических воздействий;

  • Регламентным техническим обслуживанием;

  • Гарантийным сроком работы один год.

6.11. Требования к защите информации от несанкционированного доступа:

  • Аппаратура должна располагаться в помещении с ограниченным доступом людей.

6.12. Включение оборудования производится в соответствии с графиком проверок на текущий год Главным управление МЧС России по г.Санкт-Петербургу во взаимодействии с организациями, обеспечивающими эксплуатационно-техническое обслуживание средств автоматизированной системы централизированного оповещения г.Санкт-Петербурга, оборудования сетей вещания и линий управления (ФГУП «Радиотрансляционная сеть г.Санкт-Петербурга, филиал ФГУП «РС Санкт-Петербурга»).


ПОДПИСИ СТОРОН










«Заказчик»:

И.о. главы

местной администрации

______________/А.Н. Аксенов/

М.П.

«Подрядчик»:

___________/___________________/

М.П.

«Учреждение»:

____________/______________/

М.П.




Реестровый номер __________________________

_________________ «Заказчик» ________________ «Подрядчик»