birmaga.ru
добавить свой файл

  1 2 3 ... 5 6

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица




    1. 1.2. ИНН




1.3. Юридический адрес




1.4. Фактический адрес




1.5. Контактный телефон (факс)




1.6. Контактное лицо







  1. Электронный адрес участника ___________________________________

  2. Участник _______________________________ плательщиком налога на

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

добавленную стоимость.

  1. Участник ____________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

  1. Право на льготы
    1. Участник является_____________________________________________


(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

Наименование

Единица измерения

Значение

Средняя численность работников за предшествующий календарный год

человек




Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость

рублей




Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год

рублей








    1. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу _____________________________________________________________

(да/нет)

6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

№ п/п


Наименование

Единица измерения


Значение (все значения указываются цифрами)

1

2

3

4

1.

Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)

Рубли







Срок выполнения работ

Календарные дни

с даты начала работ







  1. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

    № п/п

    Наименование

    Единица измерения



    Значение (все значения указываются цифрами)

    1

    Опыт работы, в том числе:

    шт.




    количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)




    количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами


    2


    Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:



    человек




    с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет




    - с опытом работы более 5 лет

    3

    Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

    шт.




    4

    Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)

    шт.




  2. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _________________________________________________________________________________________________________________ рублей,

______________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

  1. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ________________________________________________________________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

  2. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)


документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации
Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Опись

входящих в состав заявки документов

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.


Наименование документа

Количество листов














Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ___________________________

Дата выдачи_________________________________
Настоящей доверенностью ____________________________________

(наименование участника)

в лице __________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),


действующего на основании _________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает __________________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _______________________.
Подпись _________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение 4

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет





ФИО

Должность в компании

Стаж работы в отрасли

Стаж работы в компании

Название учебного заведения и год окончания

Примечания

1

















2



















3



















Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:
__________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):


  1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

  2. Копия диплома в количестве ____ шт.

  3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.


Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение 5

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

«____»___________ 2012 года

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная управляющая компания Спектр», в лице генерального директора Лысенко Андрея Витальевича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________


__________________________________________________________________ (полное наименование подрядной организации)

в лице ____________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет и существенные условия договора


    1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту: установка узла учета расхода холодного водоснабжения, ремонт системы канализации, ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Елизово, ул. Рябикова дом 1 в соответствии с технической документацией, прилагаемой к Договору.

    2. Общая стоимость работ по Договору составляет 7 022 541 рублей, включая все сборы и налоги.

Стоимость по видам работ составляет:

установка узла учета расхода холодного водоснабжения 50 000 рублей,

(вид работ)

ремонт системы канализации 148 200 рублей,

(вид работ)

ремонт фасада 6 824 341 рублей.

(вид работ)


    1. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

    2. Срок выполнения работ составляет 90 дней.

    3. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
    4. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

    5. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.



<< предыдущая страница   следующая страница >>